Поставщиком в рамках первого этапа должна быть предоставлена 1 единица воздушного судна (вертолет) Bell 407GXP в срок до 15.12.2015 г.
Поскольку Госконтракт в рамках первого этапа исполнен лишь 30.12.2015, истцом ответчику начислена неустойка, размер которой составил 3 332 752, 94 руб.
Судом установлено, что задержка поставки воздушного судна Государственному заказчику связана с причинами, находящимися вне контроля ответчика, а именно: производителем поставляемых комплектующих для выполнения контракта является американское предприятие - Bell Helicopter, поставка комплектующих производилась напрямую из Соединенных Штатов Америки. Нарушение срока поставки связано с непростой экономической и политической ситуацией, сложившейся со странами Евросоюза, США, Канадой и рядом других стран. Введенные в отношении Российской Федерации экономические санкции сыграли существенную роль в исполнении ответчиком принятых на себя обязательств: комплектующие длительное время проходили проверку в компетентных органах США на предмет поставки товаров двойного назначения.
Данные обстоятельства явились обстоятельствами непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение контракта со стороны АО «УЗГА».
Судом принято во внимание, что в связи с возникшими затруднениями по срокам поставки воздушного судна ответчиком было направлено в адрес Заказчика письмо №8147/1/2015 от 14.12.2015г., в котором ответчик информировал Заказчика о наличии форс-мажорных обстоятельств и гарантировало срок поставки первого воздушного судна до 30.12.2015г.
Кроме того, ответчик обращался в Уральскую Торгово-Промышленную Палату (УТПП) с прошением о предоставлении Заключения о наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
В соответствии с заключением УТПП № 5806-1/1432 от 18.12.2015г.:
1. Введение США, ЕС экономических санкций в отношении РФ являются обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажора).
2. Обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение (препятствие исполнения) Государственного контракта № 0368100010815000235.
3. Обстоятельства являются непредвиденными и непредотвратимыми.
4. АО «УЗГА» освобождается от ответственности за просрочку поставки Товара по вышеуказанному контракту.
5. Сроки поставки первого вертолета Bell 407GXP сдвигаются на 3 месяца и 11 дней - до конца марта 2016г.
На основании вышеизложенного, суд пришел к выводу о наличии основании для освобождения ответчика от уплаты неустойки, поскольку несвоевременное исполнение им обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.